Иск о взыскании неустойки по контракту

Важные информационные данные на тему: "Иск о взыскании неустойки по контракту" с описанием сопутствующих проблем и способов их решения. За индивидуальными консультациями всегда можно обратиться к дежурному специалисту.

Содержание

  • Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту

    В [ наименование арбитражного суда, в
    который подается исковое заявление ]

    Истец: [ наименование заказчика ]
    адрес: [ вписать нужное ]

    Ответчик: [ наименование поставщика/
    подрядчика/исполнителя ]
    адрес: [ вписать нужное ]

    Цена иска: [ сумма цифрами и прописью ] рублей

    Исковое заявление
    о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту

    [ Число, месяц, год ] между [ наименование заказчика ] (далее — истец, заказчик) и [ наименование поставщика/подрядчика/исполнителя ] (далее — ответчик, исполнитель) заключен государственный/муниципальный контракт N [ значение ], по условиям которого ответчик как исполнитель принял на себя обязательства по [ вписать нужное ], а истец как заказчик обязался оплатить их.

    Цена контракта составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей, является твердой и определена на весь срок исполнения контракта (пункт [ значение ] контракта).

    В соответствии с пунктом [ значение ] контракта срок исполнения обязательств — [ вписать нужное ].

    Ответчик исполнил обязательства по контракту на общую сумму [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

    Согласно акту о приемке [ поставленного товара/выполненной работы/оказанной услуги ] N [ значение ] от [ число, месяц, год ] обязательства по контракту исполнены ответчиком [ число, месяц, год ], то есть с нарушением установленного контрактом срока.

    В силу части 6 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) под неустойкой (штрафом, пеней) понимается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

    Пунктом 4 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

    В связи с нарушением ответчиком срока исполнения обязательств истец в соответствии с пунктом [ значение ] контракта начислил неустойку.

    Просрочка исполнения ответчиком обязательств, предусмотренных контрактом, составила [ значение ] дней. В соответствии с расчетом за период с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ] размер неустойки составил [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

    [ Число, месяц, год ] истец направил в адрес ответчика требование об уплате неустойки N [ значение ] от [ число, месяц, год ].

    Требование об уплате неустойки получено ответчиком [ число, месяц, год ], что подтверждается [ вписать нужное ].

    Срок для добровольного исполнения, установленный в требовании, — [ указать срок ] с момента его получения.

    Поскольку в добровольном порядке неустойка ответчиком не оплачена, истец вынужден обратиться с настоящим иском в суд.

    На основании изложенного, руководствуясь статьей 330 ГК РФ, статьей 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 125, 126 АПК РФ, прошу:

    Взыскать с [ наименование поставщика/подрядчика/исполнителя ] в пользу истца неустойку за просрочку исполнения обязательства по государственному/муниципальному контракту N [ значение ] от [ число, месяц, год ] в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

    1) уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;

    2) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

    3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения истца и ответчика;

    4) копия государственного/муниципального контракта N [ значение ] от [ число, месяц, год ];

    5) копия акта о приемке [ поставленного товара/выполненной работы/оказанной услуги ] N [ значение ] от [ число, месяц, год ];

    6) расчет неустойки;

    7) копия требования об уплате неустойки N [ значение ] от [ число, месяц, год ];

    8) копия документа, подтверждающего получение ответчиком требования;

    9) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;

    10) [ иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования ].

    [ должность, подпись, инициалы, фамилия ]

    [ число, месяц, год ]

    Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

    Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

    Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

    Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту

    Разработана: Компания «Гарант», октябрь 2019 г.

    Источник: http://base.garant.ru/55728080/

    Как написать претензию на неустойку по 44-ФЗ

    Претензионный порядок по неустойке

    Согласно действующему законодательству в сфере закупок (44-ФЗ), в любом контракте должен быть установлен претензионный порядок. При невыполнении данного требования заказчика могут подвергнуть дисциплинарному, административному, гражданско-правовому или уголовному наказанию. Пострадавшая сторона может подать иск по ст. 317.1 ГК РФ по просроченным договорным обязательствам, в отношении которых установлен претензионный порядок, только в том случае, если весь регламент соблюден сторонами (п. 43 Постановления Пленума ВС № 7 от 24.03.2016).

    Читайте так же:  Исполнительный документ о восстановлении на работе

    Возможность предъявления претензионного требования о выплате неустойки определена п. 1 ст. 330 ГК РФ. Пострадавшая сторона вправе предъявить требование виновной в момент неисполнения либо ненадлежащего исполнения существенных обязательств по контракту. Должник обязан выплатить взыскание в независимости от получения кредитором ущерба. Таким образом, письмо направляется должнику в любом случае — при наличии или отсутствии у пострадавшей стороны убытков (Определение Верховного Суда РФ № 51-КГ17-2 от 21.03.2017).

    Претензионное письмо может быть направлено только в момент наступления ненадлежащего исполнения участником контрактных отношений существенных условий договора. В том случае, если неисполнение образовалось в связи с наступлением непредвиденных и форс-мажорных обстоятельств, кредитор не имеет права требовать взыскания (Постановление Президиума ВАС РФ № 4051/97 от 21.10.1997 по делу № 224/8).

    Случаи, при которых составляется претензия о взыскании неустойки:

    • нарушение сроков и условий поставки — претензия о выборке товара и уплаты неустойки;
    • нарушение сроков оплаты — претензионное требование к заказчику;
    • ненадлежащее исполнение либо невыполнение принятых стороной обязательств при закупке товаров, работ, услуг.

    Помимо требования о взыскании, в гражданско-правовом законодательстве предусмотрены иные правоустанавливающие документы, фиксирующие расчетные взаимоотношения заказчика и исполнителя:

    Как подготовить претензию об уплате неустойки

    Регламент написания и предъявления требования о взыскании установлен в следующих НПА:

    • ст. 15 Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
    • ФЗ № 44;
    • ФЗ № 223.

    Законодательно установленной формы для письма с претензией по оплате неустойки нет, организации вправе самостоятельно разработать такой документ.

    В самом требовании об уплате взыскания необходимо указать реквизиты обеих сторон, номер госконтракта, его основные условия, наличие неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, основание начисления штрафных санкций, факт выполнения кредитором своих обязанностей по договору. Также в письме должна быть рассчитана неустойка на момент предъявления претензии и указан период, за который она была исчислена. Расчет суммы взыскания можно привести как непосредственно в тексте обращения, так и прикрепить к претензионной форме приложение в виде отдельного документа — бухгалтерской справки. Кредитор указывает свои расчетные реквизиты для перечисления денежных средств.

    Обязательными приложениями к претензии являются:

    • копия контракта;
    • копия акта выполненных работ (при наличии);
    • платежные поручения (при наличии);
    • документальное подтверждение недобросовестного выполнения договорных обязательств;
    • расчет суммы взыскания.

    Образец претензии по неустойке

    Сколько есть времени

    Срок предъявления претензии о взыскании устанавливается сторонами либо по обоюдному усмотрению, либо, в соответствии с действующим законодательством, в течение 2 недель. Направить письмо надлежит заказным письмом с уведомлением и описью вложений, продублировав действие посредством электронной почты или факсимильной связи.

    Как оформить ответ на претензию

    Должнику необходимо составит письмо-ответ о согласии оплатить образовавшиеся штрафные санкции, затем непосредственно произвести оплату требуемой суммы и предоставить кредитору копию платежного поручения. Участник договорных отношений также может составить грамотный ответ на претензию, чтобы не платить неустойку.

    Источник: http://goscontract.info/shablony-dokumentov/kak-napisat-pretenziyu-na-neustoyku-po-44-fz

    Примерная форма искового заявления о взыскании пени и штрафа за несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

    В [ наименование арбитражного суда, в
    который подается исковое заявление ]

    Истец: [ наименование заказчика ]
    адрес: [ вписать нужное ]

    Ответчик: [ наименование юридического лица ]
    адрес: [ вписать нужное ]

    Цена иска: [ сумма цифрами и прописью ] рублей

    Исковое заявление
    о взыскании пени и штрафа за несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом

    [ Число, месяц, год ] между [ наименование государственного/муниципального заказчика ] (далее — истец, заказчик) и [ наименование юридического лица ] (далее — ответчик, подрядчик) был заключен государственный/муниципальный контракт N [ значение ], согласно условиям которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по [ вписать нужное ] (далее — работы) в соответствии с ведомостью объемов работ, а заказчик обязался осуществить приемку выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями контракта.

    Согласно пункту [ значение ] контракта срок его действия — с момента подписания контракта до полного исполнения сторонами обязательств.

    Срок выполнения работ по контракту составляет [ указать срок ] (пункт [ значение ] контракта).

    Цена контракта определена сторонами в пункте [ значение ] и составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей, является твердой и включает все расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта.

    Основанием для оплаты работ являются оформленные в установленном порядке акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат (пункт [ значение ] контракта).

    В пункте [ значение ] контракта сторонами предусмотрено, что заказчик в течение [ указать срок ] со дня получения акта о приемке выполненных работ рассматривает результаты выполненных работ по контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в контракте, и проводит экспертизу.

    По итогам приемки в течение [ указать срок ] со дня окончания приемки заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ и один экземпляр передает подрядчику, либо в указанный срок в случае, если объем, качество или стоимость работ не подтверждаются исполнительной или технической документацией, заключением экспертизы, заказчик отказывает подрядчику в подписании акта о приемке выполненных работ и направляет акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения (пункт [ значение ] контракта).

    В соответствии с пунктом [ значение ] контракта после устранения недостатков работы принимаются в порядке, предусмотренном в пунктах [ значение ] контракта.

    В подтверждение факта выполнения работ ответчиком был представлен акт о приемке выполненных работ от [ число, месяц, год ] N [ значение ], однако по результатам рассмотрения выполненных работ по контракту на предмет их соответствия условиям контракта, были выявлены недостатки.

    Читайте так же:  Как приходят алименты через судебных приставов

    Во исполнение пункта [ значение ] контракта истец провел экспертизу результатов исполнения контракта, согласно заключению от [ число, месяц, год ], результаты выполненных работ не соответствуют условиям контракта.

    В результате экспертизы, проведенной истцом, были выявлены недостатки в выполненных работах, а именно: [ вписать нужное ].

    Истец письмом от [ число, месяц, год ] N [ значение ], полученным ответчиком [ число, месяц, год ], уведомил ответчика о необходимости устранить выявленные недостатки в течение [ указать срок ] со дня получения уведомления.

    Поскольку вышеназванное требование исполнено не было, истец направил в адрес ответчика решение от [ число, месяц, год ] N [ значение ] об одностороннем отказе заказчика от исполнения государственного/муниципального контракта N [ значение ] от [ число, месяц, год ].

    В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

    В пункте 4 статьи 753 ГК РФ указано, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

    В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

    В силу пункта 6 статьи 753 ГК РФ заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

    Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться в том числе неустойкой.

    В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

    На основании пункта 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон) в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

    В пункте [ значение ] контракта стороны установили, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

    Просрочка исполнения обязательства составила [ указать количество ] дней.

    В соответствии с расчетом за период с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ] размер пеней составил [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

    В пункте [ значение ] контракта стороны установили, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере [ значение ] % цены контракта — [ сумма штрафа цифрами и прописью ] рублей, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

    Согласно части 6 статьи 34 Закона в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    [ Число, месяц, год ] истец направил в адрес ответчика требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое получено ответчиком [ число, месяц, год ], что подтверждается [ вписать нужное ].

    Срок для добровольного исполнения, установленный в требовании, — [ указать срок ] с момента его получения.

    Поскольку до настоящего времени в добровольном порядке требование истца ответчиком не исполнено, истец вынужден обратиться с настоящим иском в суд.

    На основании изложенного, руководствуясь статьями 329, 330, 708, 753, 763 ГК РФ, статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 125, 126 АПК РФ,

    1. Взыскать с [ наименование юридического лица ] в пользу истца пени за просрочку исполнения обязательств по государственному/муниципальному контракту N [ значение ] от [ число, месяц, год ] в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

    2. Взыскать с [ наименование юридического лица ] в пользу истца штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному/муниципальному контракту N [ значение ] от [ число, месяц, год ] в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

    3. Взыскать с [ наименование юридического лица ] расходы по оплате государственной пошлины.

    Читайте так же:  Денежные обязательства по аренде

    1) уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;

    2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

    3) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

    4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

    5) копия государственного/муниципального контракта N [ значение ] от [ число, месяц, год ];

    6) копия акта о приемке выполненных работ от [ число, месяц, год ] N [ значение ];

    7) копия заключения эксперта от [ число, месяц, год ] по результатам выполненных работ;

    8) копии уведомления от [ число, месяц, год ] N [ значение ] о необходимости устранить выявленные недостатки и документа, подтверждающего его получение;

    9) копии решения от [ число, месяц, год ] N [ значение ] об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта и документа, подтверждающего его получение;

    11) копии требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) от [ число, месяц, год ] и документа, подтверждающего его получение;

    12) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание искового заявления;

    13) [ иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования ].

    [ должность, подпись, инициалы, фамилия ]

    [ число, месяц, год ]

    Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

    Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

    Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

    Примерная форма искового заявления о взыскании пени и штрафа за несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом

    Разработана: Компания «Гарант», октябрь 2019 г.

    Источник: http://base.garant.ru/55729187/

    Пример ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании задолженности по государственному контракту и уплате пеней, образец, как написать, ООО «Лекарственные препараты Сибири» против «Главная клиническая больница № 8 »

    В Арбитражный суд Свердловской области

    620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4

    Истец: ООО «Лекарственные препараты Сибири»,

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Адрес местонахождения: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина,

    Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 5, оф. 404

    ОГРН 1030278000157, ИНН 6658348517

    Ответчик: Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Главная клиническая больница № 8 »,

    Адрес местонахождения, почтовый адрес: 620034,

    г. Екатеринбург, ул. Московская, д.3

    ИНН 6684035823, ОГРН 1136663333153

    Цена иска: 117 006 руб. 44 коп.

    Государственная пошлина: 3 459 руб. 00 коп.

    ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании задолженности по государственному контракту и уплате пеней

    По п. 10.3 государственного контракта при условии просрочки заказчиком обязательств по оплате поставщик вправе потребовать от заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки заказчиком обязательств по оплате, регламентированного контрактом, начиная со следующего дня после дня окончания установленного контрактом срока исполнения обязательства об оплате. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной в срок суммы. Таким образом, размер пени с 22.11.2016г. по 05.02.2017г. составляет 1706 руб. 44 коп. ( из расчета ставки рефинансирования ЦБ РФ 11% за просрочку в 40 календарных дней).

    Иск подлежит удовлетворению по следующим мотивам.

    Согласно требованиям ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) договорные обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями таких обязательств и нормами закона, а также иных правовых актов, а односторонний отказ от исполнения обязательства или изменение его условий не допускаются, за исключением предусмотренных законом случаев.

    На основании ст. 525, 526 ГК РФ по государственному/ муниципальному контракту на поставку товаров для государственных/ муниципальных нужд поставщик обязуется передать товары государственному/муниципальному заказчику либо иному лицу по согласованию с заказчиком, а государственный/муниципальный заказчик обязуется оплатить данные товары. Поставку товаров для государственных/муниципальных нужд регулируют правила о договоре поставки (ст. 506 – 522 ГК РФ). По смыслу ст. 506, 516 ГК РФ по договору поставки поставщик, являющийся хозяйствующим субъектом, обязуется передать в определенный срок производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности. Если договором поставки предусмотрена оплата товаров получателем и получатель без оснований не производит оплату или нарушает установленные договором сроки оплаты, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

    На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст.309, 310, 506, 516, 525, 526 ГК РФ, ст. 4, 125, 126, 110 АПК РФ

    ПРОШУ:

    • Взыскать с Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Главная клиническая больница № 8» в пользу ООО «Лекарственные препараты Сибири» сумму задолженности по оплате поставленного товара согласно государственному контракту от 01.10.2016г. № 03644012070800/2541522261232-01 в размере 115 300 руб. 00 коп.
    • Взыскать с Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Главная клиническая больница № 8» в пользу ООО «Лекарственные препараты Сибири» пени в размере 1706 руб. 44 коп.
    • Взыскать с Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Главная клиническая больница № 8» в пользу ООО «Лекарственные препараты Сибири» судебные расходы в размере 3 459 руб. 00 коп. по уплате государственной пошлины.

    Приложения:

    1. Заверенная копия государственного контракта от 01.10.2016г. № 03644012070800/2541522261232-01;
    2. Товарная накладная от 10.10.2016г. № 534;
    3. Счет от 10.10.2016г. № сч-530;
    4. Счет-фактура от 10.10.2016г. № 533;
    5. Акт сверки взаимных расчетов на 31.12.2016г.;
    6. Копия претензии о погашении задолженности, направленная Ответчику;
    7. Копия свидетельства о государственной регистрации;
    8. Копия протокола собрания учредителей ООО «Лекарственные препараты Сибири»;
    9. Копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
    10. Устав ООО «Лекарственные препараты Сибири»;
    11. Доверенность от ООО «Лекарственные препараты Сибири» на представление интересов в суде;
    12. Почтовые документы, подтверждающие направление Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов;
    13. Квитанция об уплате государственной пошлины;
    14. Выписки из ЕГРЮЛ истца с официального сайта ФНС России;
    15. Выписки из ЕГРЮЛ ответчика с официального сайта ФНС России.
    Читайте так же:  Сумма военной ипотеки втб

    06 февраля 2017 года

    Генеральный директор ООО «Лекарственные препараты Сибири»

    _________________________ Сапогов Семён Семёнович

    Источник: http://arbir.ru/miscellany/U18S865E55896-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%95-%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%C2%AB

    Примерная форма искового заявления о расторжении государственного (муниципального контракта) и взыскании неустойки (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

    В [ наименование арбитражного суда,

    в который подается исковое заявление ]

    Истец: [ наименование государственного/

    адрес: [ вписать нужное ]

    Ответчик: [ наименование/Ф. И. О. поставщика/

    адрес: [ вписать нужное ]

    Исковое заявление
    о расторжении государственного (муниципального контракта) и взыскании неустойки

    [ Число, месяц, год ] между [ наименование государственного/муниципального заказчика ] (далее — истец) и [ наименование/Ф. И. О. поставщика (подрядчика, исполнителя) ] (далее — ответчик) заключен государственный/муниципальный контракт на [ предмет контракта ] N [ значение ], в соответствии с условиями которого [ вписать нужное ].

    Цена контракта составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей (пункт [ значение ] контракта).

    Согласно пункту [ значение ] контракта обязательство, предусмотренное контрактом, должно быть исполнено в срок до [ число, месяц, год ].

    Поскольку результат, предусмотренный контрактом, ответчиком в установленный срок не передан [ число, месяц, год ] истец направил в адрес ответчика претензию с требованием исполнить данное обязательство, которая получена ответчиком [ число, месяц, год ], что подтверждается [ вписать нужное ].

    В соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон) расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

    Невыполнение ответчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в согласованные сторонами сроки послужило основанием для направления истцом в адрес ответчика соглашения о расторжении государственного/муниципального контракта, которое получено ответчиком [ число, месяц, год ], что подтверждается [ вписать нужное ].

    В пункте [ значения ] контракта стороны установили, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, ответчик уплачивает истцу штраф в размере [ значение ] % цены контракта — [ сумма штрафа цифрами и прописью ] рублей, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

    Согласно части 6 статьи 34 Закона в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    Истцом за неисполнение обязательства, предусмотренного государственным/муниципальным контрактом, предъявлено ответчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) N [ значение ] от [ число, месяц, год ].

    Указанное требование получено ответчиком [ число, месяц, год ], что подтверждается [ вписать нужное ].

    Недостижение истцом и ответчиком соглашения о расторжении контракта, а также неисполнение ответчиком требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

    На основании изложенного, руководствуясь статьями 309, 310, 450 ГК РФ, статьями 34, 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

    1. Расторгнуть государственный/муниципальный контракт на [ предмет контракта ] N [ значение ] от [ число, месяц, год ].

    2. Взыскать с [ наименование/Ф. И. О. поставщика (подрядчика, исполнителя) ] в пользу [ наименование государственного/муниципального заказчика ] неустойку в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

    1) уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;

    2) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

    3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения истца и ответчика;

    4) копия государственного/муниципального контракта N [ значение ] от [ число, месяц, год ];

    5) копия претензии и документа, подтверждающего ее получение;

    6) копия соглашения о расторжении контракта и документа, подтверждающего его получение;

    7) копия требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) N [ значение ] от [ число, месяц, год ] и документа, подтверждающего его получение;

    8) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание искового заявления;

    9) [ иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования ].

    [ должность, подпись, инициалы, фамилия ]

    [ число, месяц, год ]

    Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

    Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

    Примерная форма искового заявления о расторжении государственного (муниципального контракта) и взыскании неустойки

    Разработана: Компания «Гарант», декабрь 2019 г.

    Источник: http://base.garant.ru/1971231/

    Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда

    (наименование арбитражного суда,

    в который подается заявление)

    о взыскании неустойки по договору подряда

    Между _________________________________________ (Истец, Заказчик) и

    _______________________________ (Ответчик, Исполнитель) заключен договор

    подряда от «__» _______ 20__ г. N ____.

    В соответствии с условиями договора Исполнитель принял на себя

    обязательства по выполнению ____________________________________________.

    Договором установлена стоимость работ и срок выполнения работ с

    «__» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г.

    В соответствии с пунктом __ договора Исполнитель передает Заказчику

    по акту сдачи-приемки результат выполненных работ в течение __ дней после

    даты завершения работ, указанной в договоре.

    Договором установлена ответственность Исполнителя за нарушение

    сроков сдачи работ в виде пени в размере _________ % от суммы договора за

    каждый день просрочки.

    В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса

    Читайте так же:  Работа в израиле нелегально отзывы

    Российской Федерации (далее — ГК РФ) по договору подряда одна сторона

    (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика)

    определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется

    принять результат работы и оплатить его.

    Согласно статье 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения

    обязательства, в том числе при просрочке исполнения, должник обязан

    уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.

    На момент подачи иска просрочка исполнения со стороны Ответчика

    составила ___ дней с «__» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. Договор

    ответчиком не исполнен, работы не выполнены, договор не признан

    незаключенным и не расторгнут.

    На основании изложенного, руководствуясь ст. 330 Гражданского

    кодекса Российской Федерации, прошу:

    1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за просрочку

    исполнения обязательств в размере __ рублей за период с «_» _____ 20__ г.

    по «__» _______ 20__ г. по договору подряда N __ от «__» _______ 20__ г.

    1. Уведомление о вручении копии заявления Ответчику.

    2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

    3. Копия договора подряда.

    4. Расчет неустойки.

    5. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве

    6. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на

    Источник: http://dogovor-blank.ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE__%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE__%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0

    Как составить исковое заявление о взыскании неустойки

    Что такое неустойка: понятие и виды

    Неустойка — это сумма денежных средств, определенная действующим законодательством или соглашением сторон в контракте, которую обязана выплатить виновная сторона в случае нарушения ею существенных условий и договорных обязательств (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

    Согласно абз. 2 п. 60 Постановления Пленума ВС РФ № 7 от 24.03.2016, данные штрафные санкции классифицируются по возможности и объемам возмещения убытков:

    1. Зачетная. Убытки взыскиваются в объеме, который не перекрывается неустойкой. В том случае, если в контракте нет указания на конкретный вид взыскания, то судебные органы воспринимают санкцию как зачетную.
    2. Штрафная. Убыток возмещается сверх суммарной величины штрафных санкций в полном размере.
    3. Исключительная. Решение Арбитражного суда о взыскании только неустойки, возмещение убытков не допускается.
    4. Альтернативная. Возмещаются либо убытки, либо штрафные санкции (выбор на усмотрение кредитора).

    Таким образом, взыскание неустойки — это процедура получения одной стороной контракта материальной компенсации от виновной стороны в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением ею договорных обязательств.

    Когда обращаться в суд для взыскания неустойки

    Основаниями для обращения в Арбитражный суд юридическими лицами (как заказчиком, так и исполнителем) являются нарушение сроков исполнения договорных условий и сроков оплаты выполненных работ, нежелание оплачивать установленные штрафные санкции, неудовлетворение требований истца об уплате компенсации, наличие вины должника в любой форме (ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ). Как правило, до обращения в судебные инстанции стороны стараются урегулировать возникшие разногласия в досудебном (претензионном) порядке. При этом все документы этого этапа также прикладываются к заявлению. Основной из них — претензия.

    В том случае, если пеня или штраф непосредственно регламентируются действующим законодательством, то взыскать неустойку допустимо в любом случае, независимо от наличия пункта о возмещении в договоре. Если же закон не устанавливает правоотношения касательно санкции, то возможность такого возмещения должна быть документально оформлена и подтверждена обеими сторонами в контракте.

    Образец претензии по взысканию неустойки

    Как составить исковое заявление

    Содержание иска регламентируется общеустановленными правилами возмещения в суде материальной компенсации.

    В документе необходимо описать отношения, возникшие между истцом и ответчиком:

    • заключенный договор либо другие причины возникновения отношений;
    • срок исполнения обязательств;
    • причины неисполнения обязательств;
    • дата фактического исполнения.

    Для того чтобы получить пеню через суд, заявитель должен собрать и предоставить доказательства, подтверждающие факт заключения договорных отношений и их нарушения. Истец также санкционирует проверку денежных активов виновной стороны для подтверждения возможности оплаты компенсации.

    При составлении иска пострадавшая сторона самостоятельно производит расчет пени с учетом периода после наступления факта нарушения договорных условий. Величина компенсации включается в общую сумму задолженности. Также для оформления заявления в суд нужно обосновать законность требований истца.

    Заявитель должен приложить следующие документы к иску:

    • копия контракта;
    • документальное подтверждение просрочки исполнения обязательств ответчиком;
    • расчет суммы исковых требований;
    • копия требования (претензии) истца;
    • доказательства отказа ответчика от удовлетворения претензии;
    • уведомление о вручении ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, отсутствующих у виновной стороны;
    • уплата государственной пошлины;
    • доверенность представителя (в случае, если исковое заявление подписывается представителем заявителя);
    • копия свидетельства о гос. регистрации истца;
    • выписка из ЕГРЮЛ пострадавшей стороны;
    • выписка из ЕГРЮЛ виновной стороны;
    • иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.

    Исковое заявление о взыскании неустойки по контракту по 44-ФЗ

    Как подать исковое заявление

    Иск о взыскании неустойки подается в суд по общеустановленным правилам подведомственности и подсудности, то есть заявление направляется по месту жительства или адресу нахождения ответчика. Цена иска, которая составляет размер штрафной компенсации (п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса РФ), определяет уровень суда:

    • мировой — не превышает 50 000 рублей;
    • районный.

    Государственная пошлина оплачивается во всех случаях, за исключением подачи иска потребителем. Госпошлина рассчитывается на основании пп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ.

    Виновная сторона вправе подготовить возражение на иск, продемонстрировав доказательства отсутствия своей вины в неисполнении обязательства, например нарушение заявителем существенных условий договора.

    Ответчик также может доказать, что величина неустойки несоразмерна последствиям нарушенных им обязательств, в том случае, когда неустойка превышает цену договора.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Источник: http://goscontract.info/shablony-dokumentov/kak-sostavit-iskovoe-zayavlenie-o-vzyskanii-neustoyki

    Иск о взыскании неустойки по контракту
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here